Истёк срок договора по догазификации. Трубу не подвели

Как же у вас нулевой, если вам внутрянку делал газмяс?

Уведомление через личный кабинет в простой письменной форме 1м предложением. Можно не уведомлять - это не обязательно.

 

Спасибо, вы действительно великий гуру !
Получается теперь, что есть за что зацепиться и ввязаться в драку.

 

В моей ситуации, так же изначально нулевой Договор, а внутрянку по допу номер 3 делал МОГ.

 

Это точная цитата из Правил 1547? Что то не нашел в последней редакции... Возможно плохо искал

 

121. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Абзацы второй - пятый утратили силу с 1 марта 2023 года. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2187.

(см. текст в предыдущей редакции)

122. В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2022 N 2187)

(см. текст в предыдущей редакции)

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

 

По поводу этого абзаца:

"В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению)".

Выше был дискус по этому вопросу.

Выдержка из судебного акта:

При этом, как указано в абзаце 14 пункта 122 Правил N 1547 в случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Указанное свидетельствует, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению автоматически не продлевается, изменение такого срока является правом, а не обязанностью, и такое изменение необходимо зафиксировать в дополнительном соглашении к договору.
Вместе с тем, Обществом не представлены в материалы дела доказательства направления в адрес гр. Убоженко Р. Ю. дополнительного соглашения о продлении срока подключения (технологического присоединения) на основании абзаца 12 пункта 122 Правил N 1547.
Более того, в материалы дела Обществом также не представлены доказательства выполнения технологического присоединения объекта по договору от 07.04.2022 N 911-05834-22 даже в указанный Обществом срок 08.03.2023.

Источник:
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2024 N 13АП-33228/2023 по делу N А56-52709/2023
Категория спора: Дела в связи с привлечением к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ за нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям.
Обстоятельства: В вину заявителю вменено невыполнение в установленный срок мероприятий по технологическому подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения, при этом заявитель не был надлежащим образом извещен о рассмотрении дела об административном правонарушении.
Решение: Удовлетворено.

_

Исходя из этого, то, что я вам написал, это просто мнение - какой срок где применять, договор или пообъектный план. Я сейчас склоняюсь вообще к договору в любом случае.

 

Так эти пункты если не ошибаюсь - не менялись с ноября 2022 года.

 

Я где-то писал об изменениях? Я просто дал комментарий по пункту.

 

Прошу прощения. Воспринял ваш пост как новость об изменении правил 1547

 

ну, как бэ они этого и не скрывают, но есть нюанс - с какого момента ты включен в пообъектный график - с момента утверждения программы, или через 8 дней после подачи заявки? И тут начинаются неладушки - договор приходит заявителю в тот момент, когда он уже в пообъектном графике еще неутвержденной программы.

У МОГовского клиента, на радостях, скорее всего, и не договор техприса заключен, и не в полном соответствии с правилами...
Без договора априори нельзя - ни при включении, ни при не включении в графики. Это хорошо, если ты проснулся в 2024 - а срок тп истек в 2023, а если проснулся - а по программе, оказывается, спать еще год можно, в лучшем случае. На то и рассчитано, что гро - не могут, а заявители - не хотят

 

Что мешает заявителю направить протокол разногласий?

 

К сожалению, то же самое, что помешало должностному лицу УФАС не нарушить процедуру в цитируемом Вами выше решении суда. Да и эйфория от факта получения договора снимает малейшие сомнения, Правила вообще читали единицы. В Московской области, например, заявителю приходит договор о поставке газа и техприсе, в количестве приложений ТУ найти - особый навык нужен, все серьезно и основательно.

 

Иск в суд все-же подал через портал "ГАС Правосудие", со 2 октября висит статус "Передано на рассмотрении судье".
Насколько долго его обычно рассматривает судья? И если что-то не так с исковым заявлением, будет какое-то уведомление? Т. к. без юриста, пробую сам, поэтому видимо не факт, что с первого раза прокатит...

И еще такой вопрос, у меня от УФАС предписание о выполнении тп в течении месяца датировано 30 сентября 2024г.
Сегодя получил оф. письмо от директора филиала нашего ГРО, датированное тоже 30 сентябрем 2024г., что как обычно "ведутся проектные работы, получаются разрешения и т. п. ерунда..." и что тп планируется выполнить до 30 декабря 2024г, в связи с отсутсвием трудовых и производственных ресурсов.

Что с этим письмом можно сделать, чтобы на пользу делу? Я так понимаю, предписание УФАС никто не собирается выполнять.

 

Копию искового направили ответчику?

 

у судьи обычно 1 день в неделю когда он посвящает изучению поданных и расписанных за неделю ему исков.
Соответственно есть еще некоторое время когда на портале вашего районного суда появляется информация о ходе движения вашего иска.